答案与解析

　　一、单项选择题(带*者后附解析)

　　1.B: 2.B; 3.D; *4.D; 5.A; 6.C; 7.B; 8.B;

　　9.B; 10.D; 11C; 12.B; 13.B; 14.C; 15.A; 16.A;

　　17.D; 18.B; 19.B

　　【解析】

　　4.答案D

　　《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。

　　二、多项选择题

　　1.A、C、E; 2.A、B、C、D; 3.A、C、D、E; 4.A、B、C;

　　5.C、D、E; 6.D、E; 7.A、B、C、E; 8.A、B、C、D;

　　9.A、B、C、D; 10.A、B、D、E; 11.A、B、D; 12.A、D:E;

　　13.A、C、D、E; 14.A、B、C、D; 15.B、C、D、E; 16.A、C、D、E;

　　17.A、B、D、E; 18.A、B、C、D; 19.A、B、C、D; 20.B、C、E;

　　21.C、E; 22.A、B、C、D

　　三、案例题

　　【案例1】答：

　　(1)总、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。

　　理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。

　　(2)补充协议的约定不合法

　　理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

　　(3)按照持续时间最长法，本工程关键线路为：①一③一⑤一⑥。

　　计算工期为390d。

　　等于合同.工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

　　(4)事件一：工期索赔不成立;

　　理由：A 工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。

　　费用索赔成立;

　　理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。

　　事件二：工期和费用索赔均不成立;

　　理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。

　　事件三：工期索赔不成立;

　　理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属建设单位承担的风险范围，但C工作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。

　　费用补偿不成立;

　　理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。

　　事件四：工期和费用索赔均成立;

　　理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。

　　事件五：费用索赔不成立;

　　理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由施工单位承担。

　　【案例2】答：

　　(1)事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确;

　　理由：指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与B公司签订合同。

　　(2)C公司分包不合法;

　　理由：裙房结构同样属于主体结构，根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。

　　D公司分包合法;

　　理由：D公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

　　(3)E公司劳务分包合法;

　　理由：E公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

　　F公司劳务分包不合法;

　　理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，分包不得再行分包，属违法分包。

　　(4)建设单位做法正确;

　　理由：建设单位只与总承包单位A公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向A公司提出索赔。

　　A公司做法不正确;，

　　理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A单位应对D公司的质量损害承担责任。

　　【案例3】答：

　　(1)本案工程采用固定总价形式恰当。

　　因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。

　　(2)消防分包工程应按照146万元结算。

　　因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。

　　(3)事件二中，业主重新检验的要求合理。

　　理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

　　(4)事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。

　　理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　【案例4】答：

　　(1)合同有效性判定如下：

　　甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

　　乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

　　乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义难以转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由白己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。

　　(2)本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

　　(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定一总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

　　【案例5】答：

　　(1)事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。

　　理由：当采用工程量清单模式投标报价时，施工单位在投标时没有明确要求此部分费用，则根据清单报价的原则，视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中，在工程施工内容和范围不变的情况下，不予调整。

　　(2)事件二中，建设单位应支付提前停工的损失费用。

　　理由：本案工程比原计划提前停工，此部分风险属应由建设单位承担的风险范围。

　　(3)事件三中，施工单位提出的各项索赔分析如下：

　　1)因设计变更引起的停工 9d工期索赔成立;

　　设计变更属业主承担范围。

　　2)因罕见暴风雨导致的2d工期索赔成立;

　　不可抗力引起的工期延误应予以顺延。

　　3)因石材不能到场造成的工期延误索赔成立;

　　因石材属甲供材，其延误由建设单位负责，但索赔时间不是l0d，此工作仅影响总工期6d，故只能索赔6d。

　　4)因其他材料进场不及时造成的2d工期索赔不成立;

　　其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。

　　(4)事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为：9+2+6=17d。

　　【案例6】答：

　　(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔不成立。

　　理由：两次工期延误均由突降罕见大雨引起，属不可抗力，工期应可以顺延。但第一次事故发生时间是6月20日，施工单位提出索赔意向通知是7月30日，已超过规定28d提出索赔意向的时限，故第一次事故的4d工期索赔已无法成立。但第二次事故的15d索赔建设单位应予以顺延。

　　(2)施工单位索赔成立必须同时具备如下四个条件：

　　1)与合同相比较，已造成实际的额外费用或工期延误;

　　2)造成费用增加或工期延误的原因不是因为施工单位的过错或原因;

　　3)造成费用增加或工期延误不是应由施工单位承担的风险范围;

　　4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了书面索赔意见通知和索赔报告。

　　(3)建设单位做法合理。

　　按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)的规定，施工单位应在变更确定后的14d内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。施工单位在变更确定后14d内不向工程师提出变更估价申请时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　事件二中，施工单位于10月10日收到书面变更通知并按变更组织了施工，但在10月31日才提出变更价款报告，已超过14d期限，故建设单位的拒绝是合理的。

　　(4)事件三中，施工单位做法不妥之处如下：

　　不妥之一：施工单位于当日直接停工;

　　正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)，施工单位可向建设单位发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，且双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行时，施工单位可停止施工，所有责任由建设单位承担。

　　不妥之二：向建设单位要求自计量确认开始的贷款利息;

　　正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)，应为从计量结果确认后第15d起应付款的贷款利息。

关注"考试吧一级建造师"官方微信，获取最新资讯、最新试题、内部资料等信息!

一级建造师视频题库【手机题库下载】丨微信搜索"考试吧一级建造师"

　　相关推荐：

　　2015年一级建造师《建筑工程》章节要点及练习汇总

　　2015年一级建造师考试看书快速记忆的方法

　　2015年一级建造师执业资格考试政策信息整合