(三)背景资料

　　某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图，如下图所示，经监理工程师批准后实施。

　　在施工过程中，发生了以下事件：

　　事件一：在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5 d。

　　事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比合同要求的日期拖延了4 d，1#基础灌注桩钢筋笼未按计划开工制作，施工单位经济损失2万元。

　　事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3 d，经济损失1万元。

　　问 题：

　　1.根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路和关键工作。

　　2.事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。

　　3.事件一中，造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?

　　4.事件三中，监理工程师要求停工整改的理由是什么?

　　参考答案:

　　1. 该工程的总工期=(3+10+2+16+20+5+15+3)=94d

　　关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→11→12

　　关键工作为：施工准备、1#基础灌注桩、1#基坑开挖、1#承台、1#台身、2#台身、梁吊装、桥面及栏杆、收尾。

　　2.事件一中，施工单位不可以索赔费用和工期。

　　理由：由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。

　　事件二中，施工单位可以索赔费用2万元，可以索赔工期4d。

　　理由：由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担，且l#基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用，也可以索赔工期。

　　事件三中，施工单位不可以索赔费用和工期。

　　理由：虽然钢筋是由业主提供的，但是施工单位应进行检验，未经检验而用于工程中，监理工程师有权要求停工整改，造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。

　　3.事件一中，造成钻孔偏斜的原因可能是：(1)钻头受到侧向力;(2)扩孔处钻头摆向一方;(3)钻杆弯曲、接头不正;(4)钻机底座未安置水平或位移。

　　4.事件三中，监理工程师要求停工整改的理由是：施工单位仅对钢筋的数量验收，而未对其质量进行验收。

　　(四)背景资料

　　A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

　　事件1：对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。

　　事件2：业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。

　　事件3：施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。

　　工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。

　　问题：

　　1.在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整?事件1中，A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。

　　2.本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?

　　3.事件2中，A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。

　　4.对于项目安全控制责任总包和分包是如何分工的?

　　5.事件3中，中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?

　　6.对业主拖欠工程款的行为，A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。如果业主拒绝支付工程款，A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?

　　参考答案：

　　1.

　　能够早日收回工程款的项目(如灌注桩等)预计今后工程量会增加的项目，没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价：对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。

　　不应该。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。

　　2.

　　本工程为单价合同，单价合同的特点是单价优先，工程量清单中数量是参考数量。

　　3.

　　应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。

　　4.

　　实行总包和分包的项目，安全控制由承包方承担，分包服从承包的管理，总承包方承担连带责任。

　　承包方对分包方的安全生产责任包括：(1)审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方，在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务;(2)对分包方提出安全要求，并认真监督、检查;(3)对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整顿;(4)承包方应统计分包方的上亡事故，并按分包合同约定协助处理分包的伤亡事故。

　　分包方安全生产责任应包括：(1)分包方对本方施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任;(2)遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理，及时向承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

　　5.变更价款按如下原则确定：

　　①合同中有适用于变更工程的价格(单价)，按已有价格计价。

　　②合同中只有类似变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款。

　　③合同中既无适用价格又无类似价格，由承包方提出适当的变更价格，计量工程师批准执行。这一批准的变更，应与承包方协商一致，否则将按合同纠纷处理。

　　(4)问题4

　　6.

　　A公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行。

　　相关推荐：

　　2013年一级建造师《市政工程》各章知识体系图

　　考试吧：2013年一级建造师《各科目》最新试题

　　考试吧：2013年一级建造师考试命题考点解析专题