问题
1.指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B 承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B 承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1 月～第7 月份合计以及第
8、9、10 月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
(五)
背景资料
某建筑工程，建筑面积3.8 万m2，地下一层，地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同工期600 天。合同约定，工期每提前(或拖后)1 天，奖励(或罚款)1 万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误一天，分包方应赔偿损失1 万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误一天，供货方赔偿1 万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下所示：
××工程网络计划示意图(单位1 天)
施工过程中发生了以下事件：
事件一，底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5天，因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10 万元;
事件二，主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10 天，直接经济损失20 万元;
事件三，屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3 天，直接经济损失0.8 万元;
事件四，中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9 天，直接费用增加3 万元;
事件五，因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30 天，直接费损失O.5 万元;其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
问题
1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万元?
5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6.如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?
一、单项选择题(共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意)
01.C 02.B 03.A 04.A 05.C
06.B 07.C 08.B 09.C 10.B
11.C 12.A 13.C 14.B 15.D
16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
二、多项选择题(共10 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意。至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分)
21.ACE 22.ACDE 23.BCE 24.ABD 25.AD
26.ACDE 27.BCD 28.AC 29.ADE 30.ACE
三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)
(一)
1.(本小题2 分)
外脚手架拆除之后未设临边防护栏(1 分)和未设水平安全网(1分)。
2.(本小题6 分)
(1)做好现场抢救工作(1分);
(2)保护好事故现场(1分);
(3)及时如实上报情况(1分);
(4)积极配合事故调查(1分);
(5)认真落实纠正措施和预防措施(1分);
(6)妥善处理善后事宜(1分)。
3.(本小题5 分)
卷材起鼓原因分析：
(1)铺贴卷材前没有做基层含水率试验和卷材粘贴试验，基层含水率过大(1分)。
(2)找平层不平整、不清洁，聚氨酯涂刷不均匀(1分)。
(3)铺贴卷材挤压不密实(1分)。
处理方法：
先在鼓泡端用钻子钻眼，然后在孔眼中插入一支普通医用大针管，将气体抽出，涂一层防水油膏(2分)。
4.(本小题2 分)
自粘SBS 卷材搭接宽度为80mm(1 分)，接缝口用密封材料封严，宽度不小于10mm(1分)。
5.(本小题5 分)
(1)二甲苯具有毒性，主要对神经系统有麻醉作用，对皮肤和黏膜有刺激作用(1分);
(2)二甲苯易挥发，容易引起燃烧和爆炸(1分);
(3)对环境也会造成污染(1分)。
正确的处理：将剩余的二甲苯退回危险品库房统一保管处理。(2 分)
(二)
1.(本小题3 分)
不全面(1分)。因为项目经理对工程项目的安全负全面领导责任(2分)。
2.(本小题4 分)
还有“安全生产责任制”(1分)、“分部(分项)工程安全技术交底”(1分)、“安全检查”(1 分)和“安全教育”(1分)。
3.(本小题4 分)
应除掉附近不密实的混凝土和突出骨料颗粒(1 分)，用水清理于净并湿润(1分)， 再用高一级标号的细石混凝土填补(1 分)，应振捣密实并养护(1分)。
4.(本小题6 分)
汇总表中各项实得分数计算方法：
分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分)÷100
则：《文明施工》分项实得分=20×80+100=16.0 分(2 分)
《“三宝”、“四口”防护》分项实得分=10X85÷100=8.5 分(2 分)
《施工机具》分项实得分=5×80÷100=4.0 分(2 分)
5.(本小题3 分)
不合格等级(1 分)，因为《起重吊装安全检查评分表》实得分0 分(1分)，且汇总表得分少于80分(1分)。
(三)
1.(本小题9 分)
(1)妥当(1分);
(2)不妥(1分)。正确做法：应由项目经理负责(1分);
(3)不妥(1分)。正确做法：由负责项目管理的技术人员负责(1分);
(4)不妥(1分)。正确做法：由项目经理负责(1分);
(5)不妥(1分)。正确做法：由建设单位负责组织(1分);
2.(本小题4 分)
乙方不妥之处：未发出要求付款书面通知就停工(2分)。
甲方不妥之处：在5 月15 日还在核对工程量，已超过7 天内确认计量的约定时限，应视为已确认(1 分)，甲方应支付乙方所报的工程进度款(1分)。
3.(本小题3 分)
不恰当(1分)。因丙方与监理没有合同关系(1 分)，丙方索赔的对象不正确(1 分)。
4.(本小题4 分)
不恰当(1分)。丙方与甲方没有合同关系(1 分)，丙方与乙方有合同关系(1分); 因此，丙方不能越过乙方直接找甲方索赔费用(1分)。
(四)
1.(本小题6 分)
要约邀请是业主的投标邀请书(2 分)，要约是投标人提交的投标文件(2分)， 承诺是业主发出的中标通知书(2分)。
2.(本小题3 分)
不符合(1分)。按《招标投标法》有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内订立书面合同(2分)。
3.(本小题8 分)
B 承包商可以采取的措施：
(1)继续要求业主签订合同(2分);
(2)向招标监督管理机构投诉(2 分);
(3)向约定的仲裁机构申请仲裁(2分);
(4)或向法院起诉(2分)。
4.(本小题10 分)
(1)工程预付款金额=6240×25%=1560 万元(1 分)
(2)工程款付款的起扣点：6240-1560÷60%=3640 万元(1 分)
(3)从表中可以看到第9 月累计完成工程量为3930 万元>3640 万元(1分)，工程预付款应从第9月开始起扣。(1 分)
(4)①第1～7 月合计工程师应签发的工程款为3000 万元(1 分)
②第8 月工程师应签发的工程款为420 万元(1 分)
③第9 月应扣的工程预付款为：(3930-3640)×60%=174 万元(1 分)
第9 月应签发的工程款为：510-174=336 万元(1 分)
④第10 月应扣工程预付款为：770×60%=462 万元(1 分)
第10 月应签发的工程款为：770-462=308 万元(1 分)
5.(本小题3 分)
应承担责任(1分)。因为在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期为5 年(1分)。修理费5 万元应由B 承包商承担(1分)。
(五)
1.(本小题1 分)
关键线路：①→②→③→④→⑥→⑧(或答基础工程、主体结构、二次结构、设备安装、室内装修)( 1 分)
2.(本小题12 分)
(1)事件一(1 分)。乙方可以向甲方提出工期索赔(1 分);因洪水属于不可抗力原因
(1 分)且该工作属于关键工作(1分)。
(2)事件四(1 分)。乙方可以向甲方提出工期和费用索赔(1分)，因甲购设备质量问题
原因属甲方责任(1 分)且该工作属于关键工作(1分)。
(3 )事件五(1 分)。乙方可以向甲方提出费用索赔(1 分)，设计变更属甲方责任(1分)，
但该工作属于非关键工作且有足够机动时间(1分)。
3.(本小题6 分)
(1)事件二：乙方可以向大模板供货方索赔费用(1 分)和工期延误造成的损失赔偿(1 分)。原因：大模板供货方未能按期交货，是大模板供货方责任(1分)， 且主体结构属关键工作，工期延误应赔偿乙方损失(1分)。
(2)事件三：乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用(1分)。原因：专业劳务分包方违章，属分包责任(1 分)。(但非关键工作，不存在工期延误索赔问题)
4.(本小题4 分)
(1)( 125+210+40+49+200)=624 天，实际总工期624 天(1分)。
(2)互期补偿：事件一和事件四中5 天+9 天=14 天，可补偿工期I4天。(2 分)
(3)被罚：被罚款10 天×1 万元/天=10 万元(1 分)
5.(本小题4 分)
(1)事件三：屋面劳务分包方：0.8 万元(1分)。
(2)事件二：大模板供货方。
直接经济损失20 万元(1分);工期损失补偿：10 天×1 万元/天=10 万元(1分);向大模板供货方索赔总金额=30 万元(1分)。
6.(本题3 分)
压缩后①—②—③—④—⑤—⑦—⑧线路也为关键线路与①—②—③—④—⑥—⑧
线路工期相等(1分)，工期595 天(1 分)
应压缩工期=624-595=29 天(1 分)
更多信息请访问：考试吧一级建造师栏目
