2007年一级建造师考试《市政工程》试题及答案

　　5.(本小题5分)

　　如果合同中有类似价格，则参照采用(2分);合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格(1分)，计量工程师批准执行(1分)。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理(1分)。

　　6.(本小题5分)

　　A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分)，不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分)，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行(1分)。

　　(五)

　　1.(本小题8分)

　　基坑支护及降水工程(2分);起重吊装工程(2分);拆除工程(2分);预应力张拉施工(2分)。

　　2.(本小题3分)

　　错误之处：总平面布置图保持不变。(1分)

　　由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。(2分)

　　3.(本小题6分)

　　工程总工期为120天。(3分)

　　关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀(3分)

　　4.(本小题8分)

　　事件1将使工期拖延4天(2分)。事件2将使工期再延长2天(2分)。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4天(2分)。因为原有地下管网资料应由些主盟送，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准(2分)。

　　5.(本小题5分)

　　还有：实际施工进度图(1分);工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况(1分);进度偏差的状况和导致偏差的原因分析(1分);解决问题的措施(1分);计划调整意见和建议(1分)。