监理工程师《建设工程合同管理》复习（第九章）

　　一、施工索赔分类

　　1.施工索赔的分类情况

　　2.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于[合同中默示的索赔].

　　二、索赔程序

　　1.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的[28天内]向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。如果超过这个期限，[工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求].

　　2.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在索赔事件的[影响结束后的28天内]，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。

　　3.如果索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，[工程师有权不马上处理该项索赔]，[但承包人的索赔意向通知必须在事件发生后的28天内提出，否则他就失去了就该项事件请求补偿的索赔权力].

　　4.工程师在接到正式索赔报告以后，应首先[认真研究承包人报送的索赔资料，客观分析事件发生的原因].

　　5.工程师判定承包人索赔成立的条件

　　（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；

　　（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；

　　（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

　　6.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要内容包括：[事态调查]、[损害事件原因分析]、[分析索赔理由][实际损失分析]、[证据资料分析].

　　7.《建设工程施工合同示范文本》规定，承包人递交索赔报告和有关资料28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则视为[承包人提出索赔要求已经成立].

　　8.通常，工程师的处理决定[不是终局性的]，对发包人和承包人[都不具备强制性的约束力]，承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交[约定的仲裁机构仲裁或诉讼].

　　9.FIDIC《施工合同条件》中，业主的索赔主要限于[施工质量缺陷]、  [拖延工期]等违约行为导致的业主损失。

　　10.FIDIC施工合同内规定业主可以索赔的条款涉及的内容

　　（1）拒收不合格的材料和工程；

　　（2）承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作；

　　（3）拖期违约赔偿；

　　（4）业主为承包人提供的电、气、水等应收款项；

　　（5）未能通过竣工检验；

　　（6）缺陷通知期的延长；

　　（7）未能补救缺陷；

　　（8）承包人违约终止合同后的支付；

　　（9）承包人办理保险未能获得补偿的部分。

　　相关链接：监理工程师《建设工程合同管理》复习（第八章）

更多信息请关注：考试吧监理师栏目

推荐：2008年监理工程师考试网络课程辅导方案